网站首页 公文大全 个人文档 实用范文 讲话致辞 实用工具 心得体会 哲学范文 总结范文 范文大全 报告 合同 文书 信函 实用
  • 劳动合同
  • 租赁合同
  • 买卖合同
  • 施工合同
  • 销售合同
  • 工程合同
  • 转让协议
  • 借款合同
    • 百花范文网 > 合同 > 工程合同 > 电力工程合同样本_电力安装工程合同

    电力工程合同样本_电力安装工程合同

    时间：2020-06-10 12:18:30来源：百花范文网本文已影响人

    电力安装工程合同 甲方：
    乙方：
    甲方委托乙方进行xxxx工程施工用电安装及xxxx用电、搬迁工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据《中华人民共和国合法网》及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：
    一、工程名称：1、xxxx工程施工用电安装 2、xxxx工程施工用电搬迁安装 二、工程地点：
    三、承包方式：包设计、包设备材料采购及安装包工程施工通电。

    四、工程造价：
    根据电力工程定额及材料市场价编制预算：
    工程完工后由甲方报审计部门，以审计工程造价进行结算。

    五、工程内容和范围：
    1、①高压线路架设；

    ②变压器安装；

    ③配电间高低压配电盘及计量安装。

    2、①拆除原已安装变压器及高压电杆；

    ②延伸高压线路的电线电杆架及安装；

    ③配电间拆除及搬迁安装。

    六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

    七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。

    八、工程款项支付：工程完工验收合格后，乙方据审计工程造价开具税务发票，由甲方一次性付清工程款。

    九、甲方责任：
    1、甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。

    2、负责协助处理施工过程中的有关纠纷。

    3、按约定时间支付工程款，否则视为违约。

    4、如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

    十、乙方责任：1、负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。

    2、保证工程进度确保按期按质完工，通过甲方及供电部门验收合格并正式通电正常使用。

    十一、工程变更：凡涉及到本工程原设计规模以外的变更，建设工程项目，由甲、乙双方协商确定，并相应调整合同价款和竣工日期。

    十二、安全施工：
    乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

    十三、解决合同纠纷方式：
    在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

    十四、合同生效和终止：
    本合同自签订之日起生效，甲方工程款支付完毕，除有关保修条款外，合同其它条款即告终止。

    十五、本合同正本贰份，副本贰份。具有同等效力，甲乙双方各执正本壹份，副本壹份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

    甲方（盖章）：
    乙方（盖章）：
    代表人：
    代表人：
    签订日期：
    年 月 日

    相关热词搜索：安装工程 合同 电力 电力安装工程合同 电力工程合同样本 小工程施工合同协议书

    • 范文大全
    • 说说大全
    • 学习资料
    • 语录
    • 生肖
    • 解梦
    • 十二星座
    最新文章

    推荐访问

    合同 合同上的经济类型怎么写 合同专员工作总结 合同专员的工作内容 合同书 合同书封面模板 合同书怎么写 合同书样本 合同书样本在哪个网站 合同书样本完整版 合同书样本甲方乙方 合同书样本电子版 合同书格式范文图片 合同书的格式与样本范文 合同交底名词解释 合同交底的内容有 合同交底范本（完整版） 合同修订 合同公证书样本 合同再次采购补充合同 合同到期申请书 合同到期的感言 合同到期的辞职报告4篇 合同到期续签个人总结 合同到期续签自我评价 合同到期要写辞职报告吗 合同制 合同制员工有编制吗 合同制女工人退休的区别 合同制工人退休年龄 合同制度是市场经济的 合同制消防员决心书 合同制职工劳动合同 合同协议书怎么写 合同协议书格式 合同协议书模板 合同协议补充合同如何写 合同变更函件 合同变更函范本 合同变更通知函 合同变更通知单 合同合作协议 合同安全责任 合同审批流程 合同审批表 合同审批表样本 合同审查流程 合同审查的十大要点 合同审查要点及其注意事项 合同审核5大关键要点 合同履约保证书

    本文电力工程合同样本_电力安装工程合同由百花范文网整理提供，版权归原作者、原出处所有。

    Copyright © 百花范文网 All Rights Reserved.